3、支付招标代理效劳费的时间： 八、托付人对代理人完本钱协议托付内容的时间要求 1、代理工作开头时间： 2、代理工作完成时间： 九、违约和争议的解决 1、由于一方违约造成的损失 ， 由违约方担当 ， 另一方要求违约方连续履行协议时 ， 违约方担当上述违约责任后仍应连续履行协议 。
2、由于违约造成第三方损失的 ， 也由违约方在赔偿另一方损失的根底上再赔 。

36、偿第三方损失 。
3、双方对代理协议条款变更时必需另签补充协议条款 ， 补充协议条款作为本代理协议的组成局部与主协议具有同等法律效力 。
4、托付人与代理人在协议履行期间发生争议时 ， 可以和解或者要求有关主管部门调解 。
一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的 ， 双方可以选择以下 方式解决争议： (1)双方商定向 (工程所在地)仲裁委员会申请仲裁 。
(2)向有管辖权的人民法院起诉 。
十 、协议份数 双方商定协议正本一式三份 ， 双方各执一份 ， 报招投标监视机构一份 ， 副本 份 ， 各执 份 。
托付人(公章)： 代理人(公章)： 法定代表人(签章)： 法定代表人(签章)： 电话： 电话： 地址： 地址： 开户： 开户： 帐 。

37、号： 帐号： 邮编： 邮编： e-mail： e-mail： 建立工程承包协议(五) 监理人应在收到承包人提交的完工付款申请单后的28天内完成复核 ， 并与承包人协商修改后 ， 在完工付款申请单上签字和出具完工付款证书报送发包人审批 。
发包人应在收到上述完工付款证书后的42天内审批后支付给承包人 。
假设发包人不按期支付 ， 那么应按第33.4款规定的一样方法将逾期付款违约金加付给承包人 。
36 最终结清 36.1 最终付款申请单 (1)承包人在收到按第53.3款规定颁发的保修责任终止证书后的28天内 ， 按监理人批准的格式向监理人提交一份最终付款申请单(一式4份) ， 该申请单应包括以下内容 ， 并附有关的证明文件 。
按 。

38、协议规定已经完成的全部工程价款金额;
按协议规定应付给承包人的追加金额;
承包人认为应付给他的其他金额 。
(2)假设监理人对最终付款申请单中的某些内容有异议时 ， 有权要求承包人进展修改和供应补充资料 ， 直至监理人同意后 ， 由承包人再次提交经修改后的最终付款申请单 。
36.2 结清单 承包人向监理人提交最终付款申请单的同时 ， 应向发包人提交一份结清单 ， 并将结清单的副本提交监理人 。
该结清单应证明最终付款申请单的总金额是依据协议规定应付给承包人的全部款项的最终结算金额 。
但结清单只在承包人收到退还履约担保证件和发包人已向承包人付清监理人出具的最终付款证书中应付的金额后才生效 。
36.3 最终付款证书和支付时间 。

39、 监理人收到经其同意的最终付款申请单和结清单副本后的14天内 ， 向发包人出具一份最终付款证书提交发包人审批 。
最终付款证书应说明： (1)按协议规定和其他状况应最终支付给承包人的协议总金额 。
(2)发包人已支付的全部金额以及发包人有权得到的全部金额 。
发包人审查监理人提交的最终付款证书后 ， 假设确认还应向承包人付款 ， 那么应在收到该证书后的42天内支付给承包人 。
假设确认承包人应向发包人付款 ， 那么发包人应通知承包人 ， 承包人应在收到通知后的42天内付还给发包人 。
不管是发包人或承包人 ， 假设不按期支付 ， 均应按专用协议条款第33.4款规定的一样方法将逾期付款违约金加付给对方 。
假设承包人和发包人始终未能就最终付 。

40、款的内容和额度获得全都看法 ， 监理人应对双方已同意的局部出具临时付款证书 ， 双方应按上述规定执行 ， 对于未获得全都的局部 ， 双方均有权按第44.1款的规定提出按协议争议处理的要求 。
十六、价风格整 37 物价波动引起的价风格整 37.1 价风格整的差额计算 因人工、材料和设备等价格波动影响协议价格时 ， 按以下公式计算差额 ， 调整协议价格 。
以上价风格整公式中的各可调因子、定值和变值权重 ， 以及根本价格指数及其来源规定在投标帮助资料的价格指数和权重表内 。
价格指数应首先采纳国家或省、自治区、直辖市的政府物价管理部门或统计部门供应的价格指数 ， 假设缺乏上述价格指数时 ， 可采纳上述部门供应的价格或双方商定的专业部门供应 。

41、的价格指数或价格代替 。
37.2 临时确定调整差额 在计算调整差额时得不到现行价格指数 ， 可暂用上一次的价格指数计算 ， 并在以后的付款中再按实际的价格指数进展调整 。

稿源：(未知)

【傻大方】网址：/a/2021/0816/0023744910.html

标题：建设|建设工程承包协议( 七 )