如乙方已付款但终止购房的 ， 甲方只按已收款项的80%退回给乙方;
如未支付任何购房款 ， 无论哪一方违约 ， 违约方应向对方支付违约金壹万元整 。
第九条 甲方交给乙方住房时须住房保持完好 ， 并结清在此之前所发生的 。

7、水电暖物业等全部费用 。
第十条 本协议经双方夫妻均签字后生效 。
本协议一式二份 ， 甲乙双方各执一份 。
甲方(夫妻签字捺印)： 乙方(签字捺印)： 年 月 日 房屋买卖协议书范文3 卖方：____________________(简称甲方)身份证号码：____________________ 买方：____________________(简称乙方)身份证号码：____________________ 依据中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定 ， 甲、乙双方在公平、自愿、协商全都的根底上 ， 就乙方向甲方购置房产签订本合同 ， 以资共同信守执行 。
第一条乙方同意购置 。

8、甲方拥有的座落在_____县_____区____拥有的房产住宅 ， 建筑面积为____平方米 。
(详见土地房屋权证第____号) 。
其次条房屋价格及其他费用 1、甲、乙双方协商全都 ， 甲方所售房屋总金额为(人民币)___拾___万___仟___佰元整(含附属设施费用);
2、甲、乙双方达成全都看法 ， 双方交易税费由方负担 。
第三条付款方式：______________________________________________ 第四条房屋交付 甲、乙双方在房地局交易所办理完过户手续(缴纳税费)后___日内 ， 甲方将房屋交付乙方 ， 因不行抗力等因素造成甲方逾期交房的 ， 那么房屋交付时间可据实予以延长 。
第五 。

9、条乙方逾期付款的违约责任 乙方未按本合同规定的付款方式付款 ， 每逾期一日 ， 根据逾期金额的2支付违约金 ， 逾期达一个月以上的 ， 即视为乙方不履行本合同 ， 甲方有权解除合同 ， 届时将由乙方担当此次交易中双方的全部交易税费 ， 并向甲方支付购房款10%违约金 。
第六条甲方逾期交房的违约责任 甲方未按本合同第四条规定将房屋准时交付用法 ， 每逾期一日 ， 根据购房总价的2支付违约金 ， 逾期达一个月以上的 ， 即视为甲方不履行本合同 ， 乙方有权解除合同 ， 由甲方担当此次交易中双方的全部交易税费 ， 并向乙方支付房价10%的违约金 。
第七条甲方保证在交接时该房屋没有产权纠纷和财务纠纷 ， 如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷 ， 由甲 。

【房屋买卖|房屋买卖协议书范文5篇】10、方担当全部责任 。
第八条本合同未尽事宜 ， 由甲、乙双方另行议定 ， 并签订补充协议 ， 补充协议与本合同具同等法律效力 。
第九条本合同在履行中发生争议 ， 由甲、乙双方协商解决 。
协商不成的 ， 甲、乙双方可依法向该房屋所在地人民法院起诉 。
第十条本合同自甲、乙双方签字之日起生效 。
第十一条本合同一式五份 ， 甲、乙双方各执一份 ， 其他三份交有关部门存档 。
出卖方(甲方)：__________________________购置方(乙方)：_____________________ 身份证号码：____________________________身份证号码：_______________________ 时间：__ 。

11、________________________________ 房屋买卖协议书范文4 甲方(卖方)： 乙方(买方)： 经甲乙双方协商 ， 现就甲方将 小区 号 单元 室 合同编号为 房屋出售给乙方事项签订本协议 。
一、房款金额及付款方式： 双方商定房款金额为:大写 元整 ， 小写 ;
付款方式： (1)乙方于 年 月 日付购房诚意金 整给甲方;
(2)双方商定于 年 月 日前到开发商处确定更改购房合同相关事宜后乙方再支付房款 整(并将诚意金冲抵房款);
(3)开发商处将购房合同、发票等相关资料更名为乙方后 ， 乙方马上付清剩余房款 整 。
二、开发商处更改购房合同及交房后所需缴纳费用由乙方担当 。
三、假如 。

12、开发商处不能办理更改购房合同手续时 ， 双方再行协商相关事宜或可取消购置行为(甲方应退还乙方所付款项) 四、本协议未尽事宜 ， 双方可另行协商 。
五、本协议一式两份 ， 双方各执一份;
双方签字后生效 ， 两份具有同等法律效力 。
六、本协议假设产生纠纷 ， 双方同意向衡阳经济仲裁委员会申请仲裁 。
七、补充协议: 甲方： 乙方： 身份证号： 身份证号： 联络地址： 联络地址： 联络电话： 联络电话： 签订日期： 年 月 日 房屋买卖协议书范文5 出卖人(甲方)： 身份证号码： 买受人(乙方)： 身份证号码： 甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商 ， 全都同意订立合同条款如下 ， 以资共同遵守 。

稿源：(未知)

【傻大方】网址：/a/2021/0816/0023746415.html

标题：房屋买卖|房屋买卖协议书范文5篇( 二 )