建设工程设计合同是指在房屋建造过程的初期,工程师和建筑师针对实际情况进行建筑设计时所需要签订的合同 。这其中最重要的一部分工作就是建筑工程的勘察和设计,因此为了规范建筑参与方的行为 , 合同就会成为一个非常重要的参考条件 。那么目前最新的建设工程设计合同究竟有什么内容呢?它的范文是什么样的呢?
发包方、承包方及建筑信息
在合同正文开始之前 , 首先需要注明的就是建筑工程设计过程中发包方、承包方、工程名称、工程地点、建筑面积、结构类型、承包范围方式、工程造价及注意事项等信息 。同时需要根据实际情况制定工程的起始日期以及相关工作的处理期限 。
工程验收规定
在这一部分内容中,需要规定当工程具备验收、掩盖等条件时承包方所需要完成的工作内容,比如 , 当工程达到中间验收部位以前,承包方需要自检,同时在48小时之内通知发包方参加,如果验收合格之后才能够签字并继续施工 。同时合同在这一部分的后面会规定如果双方违反了上述的规定 , 应当承担什么样的责任 。
设计变更规定
工程设计在施工过程中根据实际情况可能会发生变化,如果发包方对原来的设计需要进行更改的话,经过批准之后还应当在变更前10天之内向承包方发送书面通知 , 否则承包方可以拒绝变更 。同时还要在5天内提交相关的材料 。
预付和支付工程款
工程款是一个庞大而复杂的款项,为了规范工程款的支付,在合同中需要规定发包方应当按照一定的标准来完成支付,一般是规定分几次和什么样的价款标准 。
争议解决
如果发包方和承包方发生了争议,那么合同需要规定双方可以通过协商或者申请施工合同管理机构以及有关部门进行调解,如果调解不成功的话可以选择向仲裁委员会提出申请或向法院提起诉讼 。
合同终止和违约责任
如果发包方和承包方不能够按照协议条款内容中履行自己的义务,那么应当承担相应的违约责任 , 同时只要双方的合同不终止 , 违约方在承当之前所描述的违约责任之后还应当继续履行合同 。
在合同范文的最后部分,还应当规定合同生效的条件 , 即双方签字或者签章,同时注明应当保存多少份数的合同才能够视为有效 。具备所有的这些内容之后,才是目前最新版本建设工程设计合同范文的所有内容 。
建设工程勘察设计合同书范本标准版 施工绝不能冒冒失失的,所以施工设计不能缺少,下面是由整理的施工设计合同 , 欢迎阅读,更过关于施工合同的内容,尽在合同范本栏目 。
施工设计合同(一)项目名称:
项目编号:
委托方(甲方):
承接方(乙方):
合同编号:
日 期:
委托单位: _______________________(以下简称甲方
承接单位: _______________________(以下简称乙方
兹甲方委托乙方进行____________________,经双方协商一致,签订本合同,具体如下所示: 1、 工程概况
1.1.项目名称: 1.2.项目地址: 1.3.设计范围: 1.4.合同价款:
1.4.1.设计费按:建筑面积 平方米*单价 元/平方米 , 设计费用合计¥ 元(大写: 不含税)
1.4.2.效果图另行计费,本合同包括____张效果图,效果图按¥____元/张计费1.4.3.施工图打印或装订,本合同包括______图纸,如需增加则自行打印(根据乙方交付的电子档及打印样式文件)1.4.4.修改方案说明:如方案修改内容工作量超过来15%,则按修改内容的工作量酌情收费 。
1.4.5.后期维护:设计文件按阶段交给甲方审核,最终文件交付后 , 参照图纸会审,施工单位进场一个月负责现场交底,补充图纸 。全程服务及现场深化工作费用另计,双方另行签订协议 。
1.5.设计质量:符合国家及地方相关规范要求,并按照本合同所附要求内容实施 。2
45、双方责任和权利义务
5.1乙方提供的项目设计图纸,须甲方逐项确认为准则 。甲方审定乙方的各阶段设计图纸 。5.2甲方按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限性负责 。
5.3甲方在方案阶段变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或对提交资料作大量修改,以致造成乙方某阶段设计需双方可另行协商签订补充合同 。
5.4负责审定乙方提交的设计文件 , 对乙方设计中有与甲方要求不符时,甲方有权向乙方提出设计补充、修改或变更要求 。
5.5在合同履行期间 , 甲方因非乙方原因单方提出解除合同,乙方开始设计工作的,甲方应按设计工作量比例支付相应设计费 。
5.6甲方应按本合同第五条规定的时间和金额向乙方支付设计费用,每逾期支付一天,承担应支付金额千分之二的逾期违约金 。逾期超有权暂停下阶段工作,且提交下阶段设计成果时间顺延 。
5.7由于乙方自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间,每延误一天,应按该项目应收设计费的千分之二减收设计费3天,甲方有权单方面终止合同 。
5.8乙方按进度交付设计文件给甲方审查,甲方审查时间不得超过2天 , 或故意以审查为借口拖延设计进度,每超过一天 , 担应支付金额违约金,逾期超过3天,乙方有权利向甲方要求支付下一次付费 。
6、乙方在设计过程的其他义务6.1乙方交付设计文件后 , 参与图纸会审会议,开工前应去现场对施工负责人进行技术交底 。外地项目如甲方要求乙方出差去现场交底,吃住车费全报销 。
6.2乙方应与甲方另行委托的相关联专业设计单位做好配合协调工作 。6.3合同生效后,乙方单方提出解除合同的 , 应双倍返还定金 。7、其他约定
7.1由于不可抗因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决 。
7.2本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷,双方应及时协商解决 。协商不成时,双方同意依法向甲方所在地人民法院起诉 。
7.3本合同未尽事宜 , 双方可签订补充协议,补充协议与双方认可的来往传真、电报、会议纪要、银行付款记录等 , 均为本合同的组成部分,具有同等效力 。7.4本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份 。
7.5双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止 。7.6本合同经甲、乙双方盖章签字后立即生效 。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
委托代理人: 委托代理人:
签订日期: 签订日期:
联系电话: 联系电话:
乙方账户: 付款账户:
开户行:
开户人姓名:
甲方相关负责人联系名单:
施工设计合同(二)甲方:
乙方:_
甲、乙双方本着平等互利的原则 , 经友好协商 , 甲方将河道绿化工程委托给乙方进行设计及施工,根据《中华人民共和国合同法》之规定,结合本工程的具体情况,达成如下合同条款,双方共同遵照执行 。
第一条 工程名称:宁波经贸学校河道绿化工程
第二条 工程范围和内容
工程范围:按甲方确认的施工图、施工方案为准(详见施工图) 。
工程内容 :河道水面浮床基础、铺装 , 植物栽培等(详见预算报价清单)
第三条 工程施工的规范性
乙方应该确保工程施工的规范性 , 工程施工期间必须注意施工人员和学校师生安全 , 不得进行危险操作 。因不规范施工造成的所有损失由乙方承担,甲方有权对所造成的损失提出赔偿 。
第四条 工程质量及双方的职责
1、由于景观工程的特殊性,为确保美观、经济和适用 , 经甲方认可后 , 乙方在施工中可根据实际情况进行局部调整,所发生的费用双方协商解决 。
2、乙方在施工中应建立有效的质量控制和检查制度,积极配合甲方、监理人员进行工程质量监督,若由于乙方施工原因造成部分工程质量不合格,乙方应在期限内进行修补或返工,其损失由乙方自行负担 。
3、甲方需指定施工监理人员配合乙方施工,通水通电 。
4、乙方应认真保质、保量、准时完成工程 。
5、乙方应对工程进度采取措施,发现影响工程进度因素在24小时内告之甲方 。
6、对已完工程在甲方验收前,应做好保护工作 。
7、在工程完工后一年内,乙方确保人工对工程范围内的植物进行消毒、杀虫,并采取一定的保护措施 。
第五条 工程施工、工期
开工日期:2011年6月4日 ~ 2011年6月20日(节假日进行施工,具体视情况双方协商解决) 。
第六条 项目工程费用及支付方式
1、该项目总金额¥:玖万柒仟捌佰壹拾元整(按635M2面积预算),详见附件预算报价单 。最终金额按实际施工量核算 。
2、合同签订后,五个工作日内,甲方应支付向乙方工程预算款的 30%作为备料款 。
3、主体施工结束后甲方五个工作日内支付乙方工程预算款的40% 。
4、施工结束后,由甲乙双方组成验收小组 , 并核算实际项目总工程款,在验收合格后五个工作日内,甲方付清余款 。同时,乙方交甲方总工程款的10%,作为工程质量维护费,一年后,无息退还 。
第七条 本合同未尽事宜,甲、乙双方协商订立补充协议,与本合同具有同等法律效力 。
第八条 本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力 。
甲 方:(章) 乙 方:(章)
项目负责人: 项目负责人:
【2016最新 建设工程设计合同范本】
联系电话:联系电话:
签订合同日期: 年 月 日
施工设计合同(三)甲方(业 主):
乙方(承包方):
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合家庭装饰工程交易规则及本工程具体情况,双方达成如下协议 。
一、 合同主要内容:
1、甲方将自己位于 区(县) 小区(街道) 栋 门 号 室 厅住宅的室内装修工程以 形式交给乙方承做 。
2、工程总造价(大写):
3、工期 天,自 年 月 日起至 年 月 日止 。
4、工程款支付方式如下:
备注:工程进度70%:木工做完、水电路走完、厨房、卫生间墙砖贴完、石膏板造型吊顶做完 。以上工程做完后经甲方验收认可 , 付二期款后再进行下一道工序 。
5、工程保修期:二年(保修内容见施工图及报价单 , 不是乙方装修项目乙方不予保修),工程竣工经业主验收合格,签字认可,交付尾期款 , 领取48小时到位维修卡 。由于甲方没有付第三期(尾款),给乙方所造成的损失(以施工工期为准),在交工地后的第七天交付,如尾款还不到位 , 由甲方支付逾期付款的违约金 。
6、工程内容详见施工图纸及报价单 。
7、本合同签定生效后,甲、乙双方应严格遵行合同所规定的各项条款,不得擅自变更或解除合同,否则违约方将付给对方对工程预算总造价10%的违约金,并承担因此造成的其它经济损失 。
8、项目动工后,若业主修改设计、更改材料与工艺 , 或中途增加项目 , 业主应追加预算 , 具体金额双方签字认可,在第二期交款时交纳 。若在第二期收款后追加预算 , 签字后及时交款此项目的全额 。甲方没有签字认可和及时交款所增加的项目,乙方不予采购材料,乙方也不予动工装饰 。动工前减少项目,则减少预算,乙方动工后的项目,甲方若要取消,甲方要补尝乙方的损失,损失按此项目的20%实际费用 。如已施工甲方若要取消此项目所造成的人工、材料等费用由甲方承担 。
二、 合同细节说明:
1、 甲方工作:
(1)开工前 , 向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明一分,并向乙方进行现场交底 。全部腾出或部分腾出房屋,清除影响施工的障碍物 。对只能部分腾出的房屋所留的家具、陈设等采取保护措施,并与乙方签订协议 。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备 , 并说明使注意事项 。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续 。
(2) 甲方代表对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更登记手续 。甲方其它家庭成员对工程及乙方的意见均需通过甲方代表与乙方接触 。
(3) 负责协调邻里关系,保证乙方施工时间 。
(4) 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,应负责到有关部门办理相应的审批手续 。
(5) 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作 , 并承担相应费用 。
2、 乙方工作:
(1) 组织施工图交底,拟订施工方案和进度计划,须甲方审定签字认可后方可施工 。
(2)严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定 。严格按照图纸或做法说明进行施工,做好各项质量检查记录 。参加竣工验收,编制工程结算 。
(3)遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定 , 妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古 名木不受损坏 。做好施工现场保卫工作 , 处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)关系 。
(4) 施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线 。
(5) 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设备和工程成品进行保护 。
3、 工期:
(1) 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时 , 应征得乙方同意,签订工期变更协议并支付乙方赶工费 。
(2) 因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延 。
(3) 因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期的 , 工期不顺延 。
(4) 因设计变更或非乙方原因造成停电、停水、停气导致停工4小时以上(一周内累计计算) , 工期相应顺延 。
4、 工程质量及验收:
(1) 工程以电子报价、施工图纸、做法说明、设计变更的内容为依据 。按国家、地方装饰设计、施工行业质量标准执行 。
(2)甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续 。在通知后二天内不参与验收 。乙方可自行验收,甲方应予以承认 。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验 。若复验合格 , 甲方应承担复验费用,由此而造成停工,停工顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也应顺延 。
(3) 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延 。
(4) 由于乙方工程不符合质量标准,乙方应无条件返工,并承担返工的一切费用 。
5、 变更:如在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时,须提前与乙方代表联系,在签定变更单后方能进行该项目施工 。凡私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方还应赔偿 。
6、 安全生产和防火:
(1) 甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明,应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范 。
(2) 乙方在施工期内应严格遵守《建筑安装工程安全技术规范》、《建筑安装人工安全操作规范》 。
(3) 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全和火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失 。
7、奖励和违约:
1)由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方停工、误工所造成的损失,每停工或误工一天,甲方支付乙方工程总价款的1? 。甲方不按合同的约定拨付款,乙方可以停工 , 工期相应顺延,甲方每拖期一天,按工程总价款的1?支付滞纳金 。
2)由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方付工程总价款的1?违约金 。甲方要求提前竣工,除支 赶工费用外,每提前一天 , 甲方支付乙方工程总价的1?,作为奖励 。
3) 甲方未办理任何手续,擅自要求拆改原有建筑物结构或设备管线 , 由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失 。
4) 未经甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失 。
5) 未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用居室,视为默认验收 , 造成的损失由甲方负责,保修期随之失效 。
6) 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方 , 办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失 。
8、争议或纠纷处理:
(1) 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前
提下,双方可采取协商解决或请家庭装饰工程交易市场有关部门进行调解 。
(2) 当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商、调解不成时 , 待
有关部门进行处理 。
(3) 在施工期间发生的任何工伤和事故都与甲方无关 。
9、其它约定:
B.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10、附 则:
(1) 本合同一式贰份 , 甲方、乙方各持一份,签字(章)生效 。
(2) 本合同履行完成后自行终止 。
(3) 本合同签字后 , 工程不得转包 。
(4) 本合同实行当事人自愿鉴证原则,可将合同文本提交所在区(县)的工商行政管理局进行合同鉴证,以保护合同双方当事人的合法权益 。
11、附 件:
(1) 施工图纸(含家具图纸)或作法说明;
(2) 工程预算表;
(3) 住宅装修前现状确认书;
(4) 设计变更单;
(5) 材料验收单:
(6) 工程验收单;
(7) 工程保修单;
甲方签章: 身份证号:
联系电话: 联系电话:
通讯地址: 乙方签章:
身份证号: 银行账号:
联系电话: 通讯地址:
年 日 日期: 月
发包方:_____________________
承包方:_____________________
根据《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致 , 签订本合同,以资共同遵守
第一条 工程名称____________________________________;
工程地点____________________________________;
工程规模____________________________________;
工程投资____________________________________ 。
第二条 委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)
第三条 勘察设计费取费的依据和取费标准 , 按国家规定执行 。
勘察设计费的拨付办法 , 自合同生效后______天内,委托方应向承包方给付定金 。
合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在______天内一次结清(或订为分若干次结清) 。
勘察任务的定金为勘察费的:____%,设计任务的定金为估算设计费的 ____% 。本工程的勘察费为______元估算设计费为______元 。
委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的 , 应双倍返还定金 。
第四条 委托方的义务
1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责 。
提供资料的内容 , 技术要求及期限见附表三 。
2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时 , 应负责提供以下工作和生活条件:
(1)_________________________
(2)_________________________
(3)_________________________
3.委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包方参加 。
4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费 。
5.维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用 。
第五条 承包方的义务
1.承包方应在______年______月______日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任 。
提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数 。详见附表四 。
2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改 , 由承包方负责 。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书 , 经双方协商,另订合同 。
3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收 。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收 。常驻代表费用由双方协商(另附协议) 。
第六条 违约责任
1.因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费 。具体规定如下:
(1)__________________________
(2)__________________________
(3)__________________________
2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金 。
3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,应向委托方交纳按勘察设计费5?的违约金 。
4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计 , 委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用 。具体规定如下:
(1)__________________________
(2)__________________________
(3)__________________________
5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计,应另行增加勘察设计费用 。
6.委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金 。违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的5?计算 。
第七条 争议的解决方式
合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决 。协商不成时,双方属于一个部门的 , 由上级主管部门调解;调解不成 , 或双方不属于同一部门的,合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉 。
第八条 经双方协商一致,增加补充下列______项条款(没有增补以“空白”记入) 。
第九条 附则
本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行 。
本合同附件:《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力 。
本合同自双方签字盖章之日起生效 , 正本____份,委托方、承包方各执____份;副本 ____份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案 。
委托方(盖章):________承包方(盖章):________
地址:__________________地址:__________________
法定代表人(签名):____法定代表人(签名):____
委托代理人(签名):____委托代理人(签名):____
开户银行:______________开户银行:______________
帐号:__________________帐号:__________________
邮政编码:______________邮政编码:______________
签约时间____年____月__日签约地点________________
- 网站建设及推广的方法
- 劲隆第一代摩托车的最新工艺是日本的吗
- 小米最新手机的价格是多少
- oppo所有手机型号和价格? oppo手机最新报价排行榜大全
- 劳动合同法最新司法解释是什么?
- 请教2o16年最新版自驾游从南岸去石柱黄水路线
- 上海市闸北区的最新中考高中录取线
- tvb最近的电视剧
- 荆州公安县荆州公安县招聘网最新招聘信息
- 如何运作微信公众号的最新相关信息