2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时 ， 本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构 ， 事后又没有达成书面仲裁协议的 ， 可向人民法院起诉) 。
八、其他约定1、石材价格清单、甲乙双方所需提供的材料及设备清单、施工图和经双方协商 ， 达成一致的其他具体问题协议为合同的附件 ， 与合同具有同等效力 。
2、本合同经双方签章后生效 ， 本合同一式两份 ， 甲、乙双方各执一份 。
甲方( 。

7、章)： 乙方(章)：代表人： 代表人：工程地点： 办公地点：开户行： 电话：帐号：电话：石材安装劳务合同范文二甲方：乙方：一、工程内容1.工程名称：2.工程地点：3.承包范围： 干挂石材安装(包括龙骨架焊接、石材安装、设计、保温、打胶、下料等) 。
4.工程造价:现场暂估量为， 安装费 (详见后附清单) 。
合同暂估价为人民币5.结算方式：本合同为固定单价合同 ， 单价一次包死 ， 期间不再调整 ， 结算面积以实际完成工程量计算 。
6.工期：施工工期暂定为四个月 。
乙方必须按照男方要求按时完工 ， 如因乙方原因延误工期 ， 给甲方造成损失 ， 乙方应承担违约责任 ， 包括每延迟一日支付合同总价1%的违约金 。
二、施工要求1.乙方必须按 。

【石材|石材安装劳务合同】8、图施工 ， 图纸变更需经项目经理认可 。
2.工程质量要求：安装工程质量要求为合格 。
石材安装应遵守国家和北京市的有关规定执行 ， 严格施工 ， 确保通过业主方、总包方、和监理方的验收合格 。
3.安全生产：乙方人员进场后 ， 应遵守甲方、总包方和监理方的规章制度 ， 服从现场人员指挥 。
按国家、北京市政府有关施工规范要求 ， 安全施工 ， 杜绝现场安全事故 ， 承担安全责任 ， 一旦发生安全事故乙方负全部责任 ， 若因施工不当发生安全事故及经济赔偿以及违规罚款等均由乙方负责 。
4.工程保修：本安装工程保修期为壹年 ， 自工程竣工验收合格之日起计算 。
保修期内乙方承担因安装质量问题造成的一切损失 。
保修期内免费维修 ， 如遇使用不当或人为损坏 ， 乙方免人工费维 。

9、修 ， 材料费用由甲方或责任方承担 。
保修期满后 ， 乙方负责维修 ， 费用由甲方或业主方承担 。
三、劳保与工具1.乙方应为所属管理人员及劳务人员签订劳务合同 ， 办理人身意外伤害保险 。
由于乙方安全措施不力及违反甲方安全管理规定造成的安全事故和因此而发生的费用由乙方自负 。
2防护用品、劳动人员工资发放等事宜均由乙方负责 。
3.乙方自备必要的安装工具4.甲方提供宿舍 。
四、双方责任1.甲方责任：(1)负责对乙方的施工质量、安全文明施工的监督检查 。
(2)负责对施工现场的生产、安全、技术等组织协调 。
(3)负责业主方、监理方、总包方各方面的配合和现场协调 。
(4)负责按时支付安装费用 。
2.乙方责任:(1)若工程质量不符合合同规定 。

10、 ， 不能通过甲方、总包方、监理方的验收 ， 乙方负责返工返修直至符合要求 ， 乙方承担由此造成的一切损失 。
(2)由于乙方的责任造成的工期延误 ， 所有损失由乙方负责 。
(3)禁止乙方使用童工和北京市规定禁用的其他人员 ， 如违反责任自负 。
(4)成品保护：乙方在工程竣工验收前负责自己的成品保护 。
3.如遇不可抗力造成损失 ， 双方损失各自承担 。
五、付款方式人员进场资金自备 ， 其次每月向甲方提报工程完工量 ， 经甲方项目部核对工程量 ， 按完成工程量的80%支付安装款 ， 以此类推 ， 竣工验收合格且甲乙双方核对完工程量后付至结算价的98% ， 剩余结算价的2%作为质量保修金 ， 待质保期满后付清 。
六、本合同一经鉴定 ， 双方应当遵守 ， 不得无故解除 ， 如 。

11、有违约 ， 给对方造成经济损失的 ， 按有关规定给予对方赔偿 。
七、其他未尽事宜双方协商解决 ， 协商不成的可向工程所属地的仲裁机构申请仲裁或向工程所属地的人民法院提起诉讼 。
八、本合同一式四份 ， 双方各执二份 ， 经双方签字之日起生效 。
甲方： 乙方：负责人 负责人：日期： 日期：石材安装劳务合同范文三甲 方： 电话： 项目负责人： 职务：乙 方： 电话：依照中华人共和国合同法和建设部建筑安装工程总分包实施办法的 有关规定 ， 本着公平、公正的原则 ， 经双方协商一致 ， 签订本合同 ， 并严肃执行 。

来源：(未知)

【学习资料】网址：/a/2021/0318/0021712917.html

标题：石材|石材安装劳务合同( 二 )