发包方在接通知后次日内组织验收 。
验收合格的 ， 双方签字确认 ， 属乙方责任工程质量问题 ， 由承包方无偿整改 ， 终查与乙方无关的或甲方在使用过程中损坏的不在此限由甲方负责 。
验收不符要求的 ， 承包方整改 。
发包方2日内不组织验收的 ， 视为验收合格 ， 承包方有权进入下一道工序 。
二、最终验收：全部钢结构工程完工后 ， 发包方应自收到承包方竣工验收报告和竣工资料之日起15日内组织验收 。
验收结果分别按以下处理：1、验收合格的 ， 发包方、承包方签字确认 。
实际竣工日期为承包方向发包方提交 。

24、竣工验收报告日 。
2、经验收认为基本符合合同要求 ， 有个别一般性问题需要整改 ， 可在竣工验收证书上签字确认合格 ， 但需在验收记录中注明存在的问题和限定整改的期限 。
承包人在限定期限内整改完毕并经发包方确认 ， 则验收合格日期为在验收证书上签字确认日 。
3、验收不符合合同要求的 ， 由发包方、承包方和监理工程师形成验收纪要 ， 明确存在的问题和修改意见及期限 。
承包方在修改期限完成修改后通知发包方再次验收 。
4、发包方在收到承包方的竣工验收报告或再次验收报告后15日内不组织验收或组织验收后7日内无书面修改意见的 ， 则视为工程已经验收合格 ， 发包方应按合同约定支付工程尾款 。
三、因特殊原因 ， 发包方要求部份单项工程甩项竣工的 ， 双方 。

25、另行签订甩项竣工协议 。
四、未经验收 ， 甲方提前使用或善自动用也视为工程验收合格 。
五、本工程竣工均指钢结构施工工程 。
第十四条 工程价款的支付与结算一、 工程款支付：1、 合同签订后 天内预付肆佰万元整备料款 。
（000 ， 000.00元）2、 结构主体安装完成经过验收合格三天内付 %即 元整 。
（000 ， 000.00元）3、 钢构件（次构件制作）全部验收合格（以材料报验经监理和业主确认的吨位数量为准）进入施工现场 ， 付总价款的 %即 元整 。
（00 ， 000.00元）4、 完成屋面围护系统的安装三天内付总价款的 %即 元整 。
（00 ， 000元）5、 屋面、墙面围护系统材料全部进入施工现场三天内付总价款的 %即。

26、元整 。
（00 ， 000元）6、 全部安装完成十天内付合同总价的 %即 元整 。
（00 ， 000元）7、 验收达到合同约定条件后十天内付款 元整 。
（0 ， 000元）8、 余 %作为保修金一年后支付 。
（竣工验收合格即日起满一年七天内支付）9、 工程款申请支付先开具增值税发票 。
二、 结算1、承包方应于工程竣工验收合格后或视为合格后14日内向发包方提交工程结算报告及结算资料 。
2、工程最终造价按本合同第四条关于造价的约定和其他相关条款约定的方式、方法结算；遇到本合同无约定的适用国家有关规定 。
3、发包方自收到承包方的结算报告及结算资料后14日内给予确认或提出修改意见 。
期限内不作确认或不提修改意见的 ， 则视为确认该结 。

27、算报告 。
4、追减工程款、费用、赔款 ， 如已经双方签证确认的 ， 则无需再次确认即应支付或扣除；尚未确认的 ， 由双方在收到结算报告和结算资料之日起14日内确认 。
5、发包方与承包方对工程款结算发生争议时应协商解决；协商不成的可委托双方认可的审价机构审价确定 。
第十五条 违约责任一、承包方的违约责任1、由于承包方责任 ， 工程质量不符合合同和设计要求的 ， 应予返工或修理 ， 并承担其费用 。
2、工期违约参见第八条第三款 。
二、发包人的违约责任1、未按合同约定支付工程款 ， 每日按 支付违约金 ， 工期顺延 。
造成承包方停工、窝工的 ， 赔偿损失 。
2、由发包方引起的工程中途停建、缓建或由于发包人要求变更设计而造成停工、窝工、返工的 ， 工期相 。

28、应顺延 ， 并赔偿承包方停工、窝工、返工、机械设备调运、施工人员遗散、材料构件积压等损失 。
3、工程验收合格后 ， 发包方未按合同约定支付工程尾款的 ， 每日按工程尾款的 偿付违约金 。
第十六条 其他约定一、纠纷处理本合同在履行过程中如发生争议 ， 双方应协商解决 ， 协商不成的 ， 依法向工程所在地人民法院提起诉讼 。
二、合同履行和纠纷处理的依据在本合同的履行中或争议处理时 ， 按以下原则适用合同或法律 。
合同文件组成顺序为：1、本合同及合同补充协议；2、合同施工图纸及相关技术资料；3、合同履行中的会议纪要、双方往来电报、传真、信函、联系单、通知书、确认书、验收报告等与本合同履行、变更、中止、解除、终止有关的各种书面函件 。

来源：(未知)

【学习资料】网址：/a/2021/0201/0021260672.html

标题：钢结构|钢结构制作安装合同样本( 五 )